Договор на капитальный ремонт двигателя

Типовой договор договор на ремонт электродвигателя

Договор на капитальный ремонт двигателя

Договор подряда №

г. Протвино                                                                                                                                  «    » 201 г.

_________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________ , действующего на основании _________________________________ , с одной стороны, и ООО «ПРОТэлектроремонт», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________ , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В течение всего срока действия настоящего договора согласно заявкам Заказчика Подрядчик обязуется выполнять работы, предусмотренные в пункте 1.2. настоящего договора.

1.2. Виды работ, выполняемые на условиях настоящего договора:

  • ремонт электродвигателей (перемотка, замена подшипников, устранение других дефектов);
  • ремонт роторов, полумуфт, подшипниковых щитов, КВШ, доработка VTM;
  • ремонт насосов;
  • ремонт трансформаторов и другого оборудования Заказчика.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость производимых работ определяется по ценам согласно действующего Прейскуранта, прилагаемого к настоящему договору.

2.2. При поступлении в ремонт оборудования, не указанного в действующем Прейскуранте, цена ремонта устанавливается в соглашении о договорной цене, которое подписывается обеими сторонами.

2.3. Подрядчик имеет право на изменение Прейскуранта в сторону увеличения цен с уведомлением Заказчика не менее чем за пятнадцать дней до вступления в силу соответствующих изменений.

2.4. Стоимость доставки транспортом Подрядчика включена в стоимость работ согласно Прейскуранта.

2.5. Оплата за выполнение работ по настоящему договору производится Заказчиком на условии 100 %-ной предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании выставленных счетов.

2.6. В исключительных случаях порядок оплаты может быть изменен по соглашению сторон.

3. Срок выполнения работ

3.1. Датой начала работ по настоящему договору является следующий рабочий день за датой поступления предоплаты на расчетный счет Подрядчика согласно п. 2.5. настоящего договора.

3.2. Работы должны быть завершены не позднее четырнадцати календарных дней с момента их начала, определенного в соответствии с п. 3.1. настоящего договора.

3.3. По соглашению сторон срок выполнения работ может быть изменен в зависимости от срочности и объема проводимых работ.

3.4. Сдача-приемка выполненных работ оформляется счетом-фактурой и актом выполненных работ. Датой окончания работ по настоящему договору является дата подписания сторонами акта выполненных работ.

4. Обязательства Заказчика

4.1. Производить своевременную оплату согласно условиям настоящего Договора.

4.2. Принять результаты работ по акту выполненных работ.

5. Обязательства Подрядчика

5.1. Обеспечить выполнение работ своими силами и средствами. По согласованию с Заказчиком осуществлять доставку оборудования к месту ремонта и обратно своим транспортом.

5.2. Выполнять ремонтные работы в объеме и сроки, предусмотренные Договором, с соблюдением действующих технических условий и сдавать результаты Заказчику по акту.

5.3. Гарантировать качество выполненных работ по настоящему договору.

5.4. В случае некачественного выполнения работ, своими силами, без увеличения стоимости работ в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надежного качества.

5.5. Нести ответственность за соблюдение правил и норм по охране труда и технике безопасности при производстве ремонтных работ, а также за повреждение или порчу имущества Заказчика.

6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных ремонтных работ по настоящему Договору в течение 6 (шести) месяцев, на перемотку двигателей по схеме «Славянка» – 10(десять) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации оборудования.

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты или неисправности оборудования, вызванные недоброкачественным выполнением работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в технически возможно короткий срок.

Неисправность электрооборудования, наступившая в результате его неправильной эксплуатации после ремонта, повторному ремонту за счет Подрядчика не подлежит.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

7.2.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если оно является следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора, при условии уведомления другой стороны договора в письменной форме в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на стороне, не выполнившей свои обязательства.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до « » 201 года.

8.2. Если ни одна из сторон за 30 календарных дней до истечения срока действия договора не известит другую сторону в письменной форме о расторжении договора, срок его действия будет автоматически продлеваться на один год. Количество возможных автоматических пролонгаций срока действия настоящего договора не ограничено.

9. Прочие условия

9.1. В случае прекращения действия настоящего договора и (или) отказа от его пролонгации на следующий год, Стороны обязуются за 30 дней до момента прекращения действия договора составить акт сверки взаимных расчетов и в течение 30 дней с момента его подписания погасить задолженность по взаимным обязательствам.

9.2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего договора, Стороны будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства.

9.3. В случае не урегулирования споров и разногласий по настоящему договору путем переговоров между Сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Московской области.

9.4. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами договора и скреплены печатями Сторон.

9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Источник: https://protrem.ru/promjenergosistemy/dokumenty-remont-elektrodvigatelya/dogovor-na-remont-elektrodvigatelya

Договор на выполнение работ по капитальному ремонту – Договор оказания услуг, работ

Договор на капитальный ремонт двигателя

г. _________________                                                               “___” ___________20__ г

_________________________________, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице  __________________________________, действующей на основании ____________________, с одной стороны и ____________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ____________, действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы _________________ (далее – Работы). Выполнение работ осуществляется согласно техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору).

2. Цена Договора  и сроки выполнения Работ

2.1. Цена Договора составляет (с учетом НДС)______________рублей.

2.2. Порядок расчета за выполненные Работы: безналичный расчет, оплата производится на основании актов выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости работ (форма КС-3).

2.3. Цена Договора остается фиксированной на протяжении всего срока исполнения Контракта.

https://www.youtube.com/watch?v=-Qb3JkoBxvE

Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий исполнения договора

2.4. Сроки выполнения Работ: начало Работ в течение 5 дней со дня  заключения Договора. Выполнение  Работ  в течение  _____ календарных дней. Работы выполняются по адресу: __________________________.

3. Требования к выполняемым Работам

3.1.  Заказчиком устанавливаются требования к качеству, надежности, гарантиям изготовителя, сертификации поставляемого оборудования и материалов:

–  материалы и оборудование должны быть сертифицированы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

– качество используемых материалов должно быть подтверждено сертификатами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.2. Требования к качеству выполненных Работ:

– в соответствии с техническими регламентами, СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами по качеству строительства;

– использование систем управления качеством строительства;

– пожарная безопасность при проведении Работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004;

–  во время гарантийного периода все обнаруженные дефекты должны устраняться Подрядчиком  в согласованный сторонами срок.

4. Порядок выполнения, сдачи и приемки Работ

4.1. Порядок выполнения Работ по настоящему Договору определяется техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору).

4.2. Приемка выполненных Работ осуществляется комиссией, назначенной Заказчиком, в соответствии с требованиями, установленными в настоящем Договоре по объему и качеству.

4.3. При завершении  работы Подрядчик предоставляет  проект акта о приемке выполненных  работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3). Заказчик в течение 5-ти дней со дня получения проекта акта о приемке выполненных работ и прочих отчетных документов направляет Подрядчику подписанный акт о приемке выполненных работ или мотивированный отказ.

4.4.

В случае несоответствия результатов работы техническому заданию и отказа  Заказчика подписать акт о приемке выполненных  работ, стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

Претензии о выполнении доработок должны быть предъявлены  в течение 5-ти дней после получения проекта акта о приемке выполненных  работ. Подрядчик обязан произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Подрядчик обязан:

  • выполнить работы в соответствии с техническим заданием и передать Заказчику их результаты в предусмотренный настоящим Договором  срок;
  • обеспечить надлежащее качество Работ;
  • обеспечить выполнение необходимых противопожарных и защитных мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды, а также обеспечить выполнение действующих на территории Российской Федерации норм и правил;
  • своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи работ, устранить допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступление от технического задания или иных условий настоящего Договора;
  • гарантировать качество выполненных работ в течение 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ;
  • незамедлительно информировать Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении невозможности получить ожидаемые результаты или нецелесообразности продолжения Работ;
  • предоставлять Заказчику необходимую документацию, относящуюся к Работам по настоящему Договору, и создавать условия проверки хода выполнения Работ и произведенных расходов по настоящему Договору.
  • обеспечить уборку мусора после демонтажных и монтажных работ.

Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения предназначенных для выполнения работ строительных и иных  материалов, оборудования и инвентаря, а также результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком и в период гарантийного срока.

5.2. Заказчик обязан:

  • своевременно обеспечивать Подрядчика необходимыми для выполнения настоящего Договора документами и информацией;
  • обеспечить своевременную оплату Подрядчику за выполненные  работы по настоящему Договору.

5.3. Заказчик вправе:

  • привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п. для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации;
  • определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по настоящему Договору.

6. Ответственность сторон

6.1.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик взыскивает с Поставщика штраф в размере 0,1% от цены Договора. Поставщик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.3.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору Заказчик взыскивает  с Поставщика  пени за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Договору.

7.  Обстоятельства непреодолимой силы

7.1.

Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку выполнения обязательств или невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленных обстоятельствами возникшими помимо воли и желания сторон и, которые, стороны не могли предвидеть или предотвратить, включая военные действия, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, разрушительные землетрясения, наводнения, пожары и иные стихийные бедствия.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна своевременно дать извещение другой стороне о возникшем препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последних месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком по соглашению сторон.     

8. Срок действия Договора

8.1. Настоящий Договор, вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения всех принятых на себя обязательств.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

9. Арбитражный суд

9.1. Стороны обязуются решать все спорные вопросы посредством переговоров.

9.2. В случае если стороны не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия, возникающие в результате неисполнения настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде ______________________.

10. Заключительные условия

10.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

10.2. Настоящий Договор подписан в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору  третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

10.4.

Стороны по Договору обязуются извещать друг друга обо всех изменениях юридического и почтового адреса, платежных рек­визитов (полностью или в любой части), а также всех иных изменениях, отсутствие информации, о которых мо­жет препятствовать сторонам надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства и пользоваться своими правами. В случае если какая-либо из сторон не сообщит другой стороне такую информацию и другая сторона в силу этого не выполнит свое обязательство, стороне не могут быть предъявлены требования о выплате пени, возмещении реального ущерба или упущенной выгоды.

10.5. Все исправления по тексту настоящего Договора, в том числе исправления текста, сделанные от руки или путем внесения данных с использованием любого печатающего устройства, имеют юридическую силу только в том случае, если они удостоверены подписями сторон и печатями в каждом отдельном случае.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.